Aktuelle Anzeige eingeschränkt auf: Leseranmerkungen
Zeige Dokumente 101 bis 150 von insgesamt 3342
Online seit 2024
|
OLG Hamm, Urteil vom 05.07.2024 - 12 U 95/22
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann zu
|
|
Auftraggeber kann Gewährleistungsbürgschaft beliebig befristen: Sicherungsabrede unwirksam!
(Philipp Scharfenberg)
 IBR 2024, 516
|
|
|
|
OLG Celle, Beschluss vom 24.06.2022 - 14 U 27/22
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann zu
|
|
Wer eine Entschädigung nach § 642 BGB verlangt, muss das ganz große Orchester aufspielen lassen!
(Bernhard von Kiedrowski)
IBR 2024, 508
|
|
|
|
KG, Urteil vom 18.06.2024 - 21 U 20/23
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann zu
|
|
Rücktritt nur bei erheblicher Pflichtverletzung!
(Werner Amelsberg)
IBR 2024, 514
|
|
|
|
alleine die Hinterlegung reicht nicht
Leseranmerkung von Florian Klug zu
|
|
Zusätzliche Leistungen werden nach tatsächlich erforderlichen Kosten vergütet!
(Stephan Bolz)
IBR 2024, 505
|
|
|
|
Ja, sinnlos hoch gehängte Latte
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler zu
|
|
Wer eine Entschädigung nach § 642 BGB verlangt, muss das ganz große Orchester aufspielen lassen!
(Bernhard von Kiedrowski)
IBR 2024, 508
|
|
|
|
Attraktivität oder Bestandteil der Miete - Einzelfall
Leseranmerkung von Florian Klug zu
|
|
"Gelten nicht als mitvermietet": Vermieter muss trotz Klausel Geschirrspüler reparieren
(Jochen Neumann)
IMR 2024, 409
|
|
|
|
OLG Düsseldorf zu § 2 Abs. 6 VOB/B Urteil vom 18.12.2023
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann zu
|
|
Zusätzliche Leistungen werden nach tatsächlich erforderlichen Kosten vergütet!
(Stephan Bolz)
IBR 2024, 505
|
|
|
|
Drainagearbeiten? Da läuten alle Alarmglocken, weil es die nicht gibt!
Leseranmerkung von Maria Dilanas zu
|
|
Drainagearbeiten sind intensiv zu überwachen!
(Walter Klein)
IBR 2024, 471
|
|
|
|
Vertragsgegenstand
Leseranmerkung von Prof. Dr. Heiko Fuchs zu
|
|
Drainagearbeiten sind intensiv zu überwachen!
(Walter Klein)
IBR 2024, 471
|
|
|
|
Vertiefung in BauR
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler zu
|
|
Seit bald 40 Jahren nichts Neues: Dem Scheitern nahe Nachweise beim gestörten Bauablauf
Blog-Eintrag
(Dr.-Ing. Matthias Drittler)
|
|
|
|
ABC-Analyse des Streitwerts vor Beauftragung eines Gutachtens hilfreich
Leseranmerkung von Michael Peine zu
|
|
Wann besteht ein erhebliches Missverhältnis zwischen Vergütung und Streitwert?
(Stephan Bolz)
IBR 2024, 432
|
|
|
|
Bislang keine gute Lösung in Sicht. Was hat man sich hier bloß gedacht?
Leseranmerkung von Maria Dilanas zu
|
|
Ö.b.u.v. Sachverständige müssen ein elektronisches Postfach eröffnen!
(Oliver Elzer)
IBR 2024, 490
|
|
|
|
Sorry, kann passieren
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler zu
|
|
|
Beweislast beim Abrechnungsverhältnis
Stellungnahme des Autors (Dr. Tobias Friedhoff) zu
|
|
Das Abrechnungsverhältnis: Fragen und (mögliche) Antworten!
(Tobias Friedhoff)
Aufsatz
|
|
|
|
Beweislast beim Abrechnungsverhältnis
Leseranmerkung von Dr. Rainer Knychalla zu
|
|
Das Abrechnungsverhältnis: Fragen und (mögliche) Antworten!
(Tobias Friedhoff)
Aufsatz
|
|
|
|
Zu den Anmerkungen Dr. Müller und Dilanas
Leseranmerkung von Matthias Zöller zu
|
|
"Sonderkonstruktion" ≠ Sonderkonstruktion
(Matthias Zöller)
Aufsatz
|
|
|
|
Schwammstadt und Wasseranstau unter Gründächern
Leseranmerkung von Maria Dilanas zu
|
|
"Sonderkonstruktion" ≠ Sonderkonstruktion
(Matthias Zöller)
Aufsatz
|
|
|
|
Überzeugend
Leseranmerkung von Fritz Ehrenreich zu
|
|
Pflichtverletzungen des Vermieters können sein Kündigungsrecht ausschließen
(Ramon Danner)
Aufsatz
|
|
|
|
Gefälle oder Gefälligkeit
Leseranmerkung von Dr. Thomas Müller zu
|
|
"Sonderkonstruktion" ≠ Sonderkonstruktion
(Matthias Zöller)
Aufsatz
|
|
|
|
Entgegnung zur Leseranmerkung von Herrn Klug vom 11.7.2024
Stellungnahme des Autors (Dr. Georg Rehbein) zu
|
|
Die Anordnung in Textform - eine schlechte Idee!
(Georg Rehbein)
Aufsatz
|
|
|
|
Wider der späteren Bauherren-Amnesie
Leseranmerkung von Florian Klug zu
|
|
Die Anordnung in Textform - eine schlechte Idee!
(Georg Rehbein)
Aufsatz
|
|
|
|
Abstimmung zur Dauer der Behinderung erforderlich
Leseranmerkung von Dr. Steffen Hettler zu
|
|
Arbeiten nach Unterbrechung nicht fortgesetzt: Personalmangel ist Auftragnehmerrisiko!
(Maximilian R. Jahn)
Aufsatz
|
|
|
|
Fraglich, wer sich um Klärung kümmern muss
Leseranmerkung von Hendrik Bach zu
|
|
Arbeiten nach Unterbrechung nicht fortgesetzt: Personalmangel ist Auftragnehmerrisiko!
(Maximilian R. Jahn)
Aufsatz
|
|
|
|
Versteckter Dissens - kein Vergleich
Leseranmerkung von Parvis Anush Rienau zu
|
|
Sind Geldbeträge im Baubereich Brutto- oder Nettosummen?
(Jan Christian Fischer)
Aufsatz
|
|
|
|
AG Hamburg - 49 C 235/23
Leseranmerkung von Carsten Brückner zu
|
|
Geschuldete Vormiete ist nur die im Vormietverhältnis rechtlich zulässige Miete!
(Kai-Uwe Agatsy)
Aufsatz
|
|
|
|
Ergänzung zur Anmekung von Herrn RA Buhlmann: Neudefinition zu a.R.d.T.
Stellungnahme des Autors (Matthias Zöller) zu
|
|
DIN-Normen = a.R.d.T. = Mindestanforderung? Nein, Beispiel Ebenheiten von Böden und Flachdachgefälle
(Matthias Zöller)
Aufsatz
|
|
|
|
Sind DIN-Normen a.a.R.d.T - worin liegt der Grund für diesen Glaube!
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann zu
|
|
DIN-Normen = a.R.d.T. = Mindestanforderung? Nein, Beispiel Ebenheiten von Böden und Flachdachgefälle
(Matthias Zöller)
Aufsatz
|
|
|
|
Auch an § 643 BGB denken!
Leseranmerkung von Dr. Wolfgang Kau zu
|
|
Behinderungsmitteilung ist keine Änderungsanordnung!
(Stephan Bolz)
Aufsatz
|
|
|
|
zu Drittler: Himmelschreiende Ungerechtigkeit bei Anwendung des § 642 BGB
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann zu
|
|
Himmelschreiende Ungerechtigkeit bei Anwendung des § 642 BGB
Blog-Eintrag
(Dr.-Ing. Matthias Drittler)
|
|
|
|
Unliebsamer Mieter trotz Erfüllung aller seiner vertraglichen Pflichten
Leseranmerkung von Konstantin König zu
|
|
Die vorgetäuschte Eigenbedarfskündigung
(Alessandro Fuschi)
IMR 2023, 433
|
|
|
|
Unbeachtlicher Motivirrtum contra sittenwidrige Einheitspreise
Leseranmerkung von Stefan Reichert zu
|
|
"Kilo" statt "Tonne": Kalkulationsirrtum nicht anfechtbar!
(Tobias Rodemann)
Aufsatz
|
|
|
|
BayObLG am Fall vorbei argumentiert und letztlich reine Kostenentscheidung!
Leseranmerkung von Bernhard Fett zu
|
|
Restleistungen nach Kündigung sind öffentlich auszuschreiben!
(Christian Kokew)
Aufsatz
|
|
|
|
Nicht überzeugend.
Leseranmerkung von Ervis Caja zu
|
|
80%-Regel beim VOB-Vertrag? Nur unter den Voraussetzungen von § 650b BGB!
(Stefan Althaus)
Aufsatz
|
|
|
|
Nun ist das Kind dann doch in den Brunnen gefallen
Leseranmerkung von Thomas Wagner zu
|
|
§ 12 Abs. 2 Satz 1 WEG: Versagung der Zustimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen Grunds in der Person des Erwerbers?
(Thomas Wagner)
IMR 2022, 211
|
|
|
|
Klarstellung
Stellungnahme des Autors (Dr. Wolfgang Kau) zu
|
|
Montage einer Aufdach-Photovoltaikanlage: Mängel verjähren in fünf Jahren!
(Wolfgang Kau)
Aufsatz
|
|
|
|
Richtigstellung
Leseranmerkung von Dr. Michael Gebhard zu
|
|
Montage einer Aufdach-Photovoltaikanlage: Mängel verjähren in fünf Jahren!
(Wolfgang Kau)
Aufsatz
|
|
|
|
Überregulierung bei Investoren, Erbschaftssteuer bei Privaten
Leseranmerkung von Florian Klug zu
|
|
Baugenehmigungen: Abwärtsspirale setzt sich fort
Nachricht
|
|
|
|
Unpassender Praxishinweis
Leseranmerkung von Dennis Kindermann zu
|
|
Wann verjähren Ansprüche wegen arglistig verschwiegener Mängel?
(Michael Dick)
Aufsatz
|
|
|
|
Komplexer Hintergrund
Leseranmerkung von Dr. Matthias Krist zu
|
|
Abwehr von Gefahren für Leib und Leben rechtfertigt Gesamtvergabe!
(Irene Lausen)
Aufsatz
|
|
|
|
Komplexer Hintergrund
Leseranmerkung von Dr. Matthias Krist zu
|
|
"Passive Schutzeinrichtung" ist ein Fachlos!
(Martin Büdenbender)
Aufsatz
|
|
|
|
Zuversicht
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler zu
|
|
Ein längst überfälliges Himmeldonnerwetter
Blog-Eintrag
(Dr.-Ing. Matthias Drittler)
|
|
|
|
Elfenbeinturmentscheidung
Leseranmerkung von Florian Klug zu
|
|
Wie verläuft Härtefallprüfung bei Suizidgefahr?
Nachricht
|
|
|
|
Was soll man da sagen?
Leseranmerkung von VRLG Ihle zu
|
|
Bedarf es für die richterliche Schadensschätzung eines Sachverständigengutachtens?
(Harald Eimler)
Aufsatz
|
|
|
|
beA und § 126a BGB
Leseranmerkung von Marco Röder zu
|
|
Wirksame Kündigung in elektronischer Form des § 126a BGB möglich? Nicht über beA!
(Meike Klüver)
Aufsatz
|
|
|
|
Veraltete Literatur führt zu falschen Ergebnissen!
Leseranmerkung von Mathias Preussner zu
|
|
Welche Leistungen schuldet ein Planer?
(Heiko Fuchs)
Aufsatz
|
|
|
|
Spannbreitenregelung
Leseranmerkung von Florian Klug zu
|
|
Mischmietverhältnis - Wohnung und Kfz-Stellplatz: Kann die Stellplatzmiete erhöht werden und wenn ja, wie?
(Ralf Schulze Steinen)
Aufsatz
|
|
|
|
Problem: Wohnraummietrecht
Leseranmerkung von Florian Klug zu
|
|
Wohnraumbefragung: Ein Drittel offen für Teilen, Umbauen oder Vermieten
Nachricht
|
|
Seite:1
2
3
4
5
...63
64
65
66
67
