Zeige Dokumente 3851 bis 3900 von insgesamt 5087
Online seit 2010
|
Entscheidungsinterpretation
Leseranmerkung von Dr. Alexander Kus zu
|
|
BGH "Zuschlagsverzögerung II": Kein Nachweis der IST-Kosten, ursprüngliches Preisniveau ist fortzuschreiben!
 Blog-Eintrag
|
|
|
|
BGH "Zuschlagsverzögerung II": Kein Nachweis der IST-Kosten, ursprüngliches Preisniveau ist fortzuschreiben!
|
Die Höhe des Anspruchs aus § 2 Nr. 5 VOB/B ergebe sich im rechtlichen Ausgangspunkt aus der Differenz zwischen den Kosten, die bei Ausführung der Bauleistung tatsächlich angefallen sind, und den Kosten, die bei Erbringung der Bauleistung in dem nach der Ausschreibung vorgesehenen Zeitraum angefallen wären. So lautet eine Kernaussage in der Entscheidung BGH "Zuschlagsverzögerung II, Autobahnlos bei N." (VII ZR 152/08). Das Ergebnis dieses differenzhypothetischen Ansatzes zeigt tatsächliche Kosten; siehe Kus, IBR 2009, 628; Drittler, BauR 2010, 143, 149. Das ist keineswegs so gewollt.
[mehr ...]
Blog-Eintrag
|
|
|
Diskriminierungen
Leseranmerkung von RA Thomas Edel, Essen zu
|
|
Die HOAI 2009 und das Frauenbild
Blog-Eintrag
(Dr. Andreas Stammkötter)
|
|
|
|
Bauvertrag - Bauforderungssicherungsgesetz
BauFordSiG: Wettlauf der Baugeldgläubiger?!
(Kurzaufsatz von Stefan Illies)
IBR 2010, 1223 (nur online)
|
|
|
Stellungnahme Prof. Dr. Schmidt
Leseranmerkung von Volker Hafkesbrink zu
|
|
|
HOAI
HOAI 2009 - Einzelfragen: Zur Anrechenbarkeit der Ingenieurbauwerke bei der Objektplanung von Verkehrsanlagen
(Kurzaufsatz von Heinz Simmendinger)
IBR 2010, 1442 (nur online)
|
|
|
HOAI
HOAI 2009 - Einzelfragen: Objekttrennung bei Gebäuden mit kleinen Freianlagen?
(Kurzaufsatz von Heinz Simmendinger)
IBR 2010, 1443 (nur online)
|
|
|
HOAI
HOAI 2009 - Einzelfragen: Anrechenbare Kosten nach § 45 Abs. 2 und 3 HOAI?
(Kurzaufsatz von Heinz Simmendinger)
IBR 2010, 1444 (nur online)
|
|
|
HOAI
HOAI 2009 - Einzelfragen: Die Vergütung der Verfahrens- und Prozesstechnik
(Kurzaufsatz von Heinz Simmendinger)
IBR 2010, 1445 (nur online)
|
|
|
HOAI
HOAI 2009 - Einzelfragen: Zur Anrechenbarkeit der KG 400 im § 32 Abs. 2 HOAI
(Kurzaufsatz von Heinz Simmendinger)
IBR 2011, 1068 (nur online)
|
|
|
Architekten und Ingenieure
HOAI 2009 - Einzelfragen: Umbau oder Instandhaltung?
(Kurzaufsatz von Heinz Simmendinger)
IBR 2010, 1329 (nur online)
|
|
|
HOAI
HOAI 2009 - Einzelfragen: Ist ein Zuschlag nach § 35 Abs. 1 von 0 bis 80% möglich?
(Kurzaufsatz von Heinz Simmendinger)
IBR 2010, 1446 (nur online)
|
|
|
Stellungnahme des Verfassers zum Praxishinweis von Herrn Volker Hafkesbrink
Stellungnahme des Autors (RA Prof. Dr. Schmidt) zu
|
|
|
Beitrag
Leseranmerkung von Volker Hafkesbrink zu
|
|
Unternehmer muss Bauherrn auf Änderung der Vertragspläne durch Architekten hinweisen!
(Thomas Hildebrandt)
IBR 2005, 306
|
|
|
|
HOAI
HOAI 2009: Vergütung für Leistungen der Technischen Ausrüstung, § 51 HOAI 2009
(Kurzaufsatz von Frank Steeger)
IBR 2010, 1121 (nur online)
|
|
|
HOAI
HOAI 2009: Zusammengefasste Honorarermittlung bei Objekten mit engem baulichen oder technischem Zusammenhang
(Kurzaufsatz von Heinz Simmendinger)
IBR 2010, 1119 (nur online)
|
|
|
HOAI
HOAI 2009 und Besondere Leistungen: Kann/soll eine Pflicht zur Ankündigung zusätzlicher Vergütung vertraglich geregelt werden?
(Peter Kalte; Michael Wiesner)
IBR 2010, 1464 (nur online) Kurzaufsatz
|
|
|
Offenkundigkeit einer
Leseranmerkung von Dr. Horst Dähne zu
|
|
Vergütungspflichtige Zusatzleistung? Auslegung der Leistungsbeschreibung
(Alexander Böhme)
IBR 2010, 73
|
|
|
|
ergänzende Anmerkung zu Anmerkung Thomas Wagner
Leseranmerkung von Thomas Wagner zu
|
|
Pflichtwidrig versagte Zustimmung zur Veräußerung ist nichtig!
(Thomas Wagner)
IMR 2010, 58
|
|
|
|
Vergabe
§ 98 Nr. 2 GWB: Fallen die HRE und eine selbst gegründete Bad Bank in den Anwendungsbereich des Kartellvergaberechts?
(Kurzaufsatz von Wolfgang E. Trautner)
IBR 2010, 1225 (nur online)
|
|
|
Billigung als vertragsgerecht ohne vorherige Prüfmöglichkeit?
Leseranmerkung von Dr. Achim Mundt zu
|
|
Muss Solaranlage nur bei Sonnenschein abgenommen werden?
(Erich J. Groß)
IBR 2010, 16
|
|
|
|
Veräußerung
Leseranmerkung von Dr. Gregor Basty zu
|
|
Pflichtwidrig versagte Zustimmung zur Veräußerung ist nichtig!
(Thomas Wagner)
IMR 2010, 58
|
|
|
|
"Überspannte Anforderungen"...?
Leseranmerkung von Peter-Andreas Kamphausen zu
|
|
Sachverständige: Verlängerung der öffentlichen Bestellung nach Erreichen der Altersgrenze
(Peter Bleutge)
IBR 2010, 186
|
|
|
|
OLG Karlsruhe 24.11.2009 - 8 U 46/09
Leseranmerkung von Karin Herrmann zu
|
|
Herausgabe der Bürgschaftsurkunde nach Verjährung des Anspruchs gegen den Bürgen
(Georg Trapp)
IBR 2010, 26
|
|
|
|
Anmerkung zu Dr. Andreas Völkel
Leseranmerkung von Dr. Birgit Franz zu
|
|
VOB/A 2009: Fehlende Preisangabe führt nicht zwingend zum Ausschluss!
(Birgit Franz)
IBR 2010, 72
|
|
|
|
Zuschlagsverzögerung V: BGH bestätigt Grundüberlegungen seiner Leitentscheidung
|
Der öffentliche Auftraggeber trägt das Risiko der Zuschlagsverzögerung, wenn sich in der Folge der Zuschlagsverzögerung die Ausführungsfristen verschieben. Die jüngste Entscheidung des BGH zur Frage der Anpassung der Ausführungsfristen und des Preises bei Verzögerung des Zuschlags ("Zuschlagsverzögerung V, Autobahbrücke bei S." vom 26.11.2009 - VII ZR 131/08) steht in völliger Übereinstimmung mit seiner Leitentscheidung. Das Gericht bestätigt wesentliche Aussagen aus "Zuschlagsverzögerung I, Tunnel Rudower Höhe" vom 11.05.2009 (VII ZR 11/08):
[mehr ...]
Blog-Eintrag
|
|
|
Folgefrage: welcher Preis gilt für die betroffene Teilleistung?
Leseranmerkung von Dr. Andreas Völkel zu
|
|
VOB/A 2009: Fehlende Preisangabe führt nicht zwingend zum Ausschluss!
(Birgit Franz)
IBR 2010, 72
|
|
|
|
Mehrwertsteuer bei Schadenersatz zur Mangelbeseitigung
Leseranmerkung von Dr. Cornelius Becker zu
|
|
Mehrwertsteuer bei Schadensersatz zur Mängelbeseitigung?
(Hans Christian Schwenker)
IBR 2010, 449
|
|
|
|
Skonto nur bei vollständigem Rechnungsausgleich?
Leseranmerkung von Carolin Parbs-Neumann zu
|
|
Skonto: Fristbeginn kann an Eingang einer prüfbaren Rechnung geknüpft werden!
(Stephan Bolz)
IBR 2010, 131
|
|
|
|
Bewegliche Sache oder nicht?
Leseranmerkung von Hauke-Kristian Franke zu
|
|
Solardächer: Bau- oder Kaufvertrag?
Blog-Eintrag
(Dr. Achim Olrik Vogel)
|
|
|
|
Urteil OLG Dresden , 15.12.2009- 14 U 912/08
Leseranmerkung von Walter Schlund zu
|
|
|
Männlein und Weiblein
Leseranmerkung von Dr. Franz-Peter Gallois zu
|
|
Die HOAI 2009 und das Frauenbild
Blog-Eintrag
(Dr. Andreas Stammkötter)
|
|
|
|
Verzicht auf die Einrede der Vorausklage
Leseranmerkung von Dr Olaf Steckhan zu
|
|
Verzicht auf Einrede der Aufrechenbarkeit: Sicherungsvereinbarung insgesamt unwirksam!
(Stephan Bolz)
IBR 2010, 82
|
|
|
|
HOAAII
Leseranmerkung von Dipl.Ing.(FH) Heinz Simmendinger zu
|
|
Die HOAI 2009 und das Frauenbild
Blog-Eintrag
(Dr. Andreas Stammkötter)
|
|
|
|
Keine Klarheit
Leseranmerkung von Ulrich Volk zu
|
|
Gewährleistungsbürgschaft: Wann beginnt Verjährung?
(Janis Heiliger)
IBR 2010, 84
|
|
|
|
Genderlike - Diskussionen
Leseranmerkung von Baupraktiker. C. Kanis zu
|
|
Die HOAI 2009 und das Frauenbild
Blog-Eintrag
(Dr. Andreas Stammkötter)
|
|
|
|
Gott sei Dank gibt es "die" weibliche Honorarzone!
Leseranmerkung von Assessor jur. Johann Rohrmüller zu
|
|
Die HOAI 2009 und das Frauenbild
Blog-Eintrag
(Dr. Andreas Stammkötter)
|
|
|
|
 |
Die HOAI 2009 und das Frauenbild
Von Dr. Andreas Stammkötter
|
Spätestens seit den 70iger Jahren ist eine begrüßenswerte Entwicklung im Gange, die der Benachteiligung oder gar Diskriminierung von Frauen vorbeugt. Dieser positive gesellschaftliche Trend erleidet durch die HOAI 2009 leider einen herben Rückschlag:
In § 1 fängt es ja noch ganz gut an. Dort ist die Rede von Architekten und Architektinnen (sehr lobenswert), Ingenieuren und Ingenieurinnen (na also) und Auftragnehmer oder Auftragnehmerinnen (so muss es sein!).
[mehr ...]
Blog-Eintrag
|
|
|
Entscheidung konsequent
Leseranmerkung von Dr. Michael T. Stoll zu
|
|
Ersatzvornahme nach Abnahmeverweigerung: Keine Kostenerstattung ohne Kündigung?
(Thomas Hildebrandt)
IBR 2010, 17
|
|
Seite:1
2
3
4
5
...76
77
78
79
80
...98
99
100
101
102
