ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
Neue Beiträge in allen Sachgebieten
Zeige Beiträge 51 bis 100 von insgesamt 224
Online seit 18. November
|
R |
ProzessualesSind Kosten eines gerichtlichen Vergleichs Kosten des Rechtsstreits?LAG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 11.10.2024 - 26 Ta (Kost) 6048/24  IBR-Beitrag
|
Online seit 15. November
|
R |
BauvertragHandschriftliche Eintragung im Verhandlungsprotokoll keine AGB?OLG Bamberg, Urteil vom 20.07.2023 - 12 U 9/22; BGH, Beschluss vom 07.08.2024 - VII ZR 167/23 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR-Beitrag ( 3 Leseranmerkungen)
|
|
R |
BauvertragWer trägt das Risiko einer unklaren Leistungsbeschreibung?OLG Zweibrücken, Urteil vom 13.06.2023 - 5 U 116/22 IBR-Beitrag
|
|
R |
Architekten und IngenieurePanoramafreiheit schützt keine Drohnenaufnahmen aus der Luft!BGH, Urteil vom 23.10.2024 - I ZR 67/23 IBR-Beitrag
|
|
R |
VergabeLängere Gewährleistungsfrist ist zulässiges Zuschlagskriterium!VK Bund, Beschluss vom 27.09.2024 - VK 2-69/24 (nicht bestandskräftig) VPR-Beitrag
|
|
R |
ProzessualesVerzögerungen im Zustellungsverfahren: Für § 167 ZPO im Einzelfall unerheblich!BGH, Urteil vom 10.10.2024 - VII ZR 240/23 IBR-Beitrag
|
Online seit 14. November
|
R |
BauvertragArbeitseinstellung zwecks Nachtragsdurchsetzung ist ein Kündigungsgrund!OLG Karlsruhe, Urteil vom 05.04.2023 - 15 U 101/22; BGH, Beschluss vom 13.03.2024 - VII ZR 94/23 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR-Beitrag
|
|
Z |
Architekten und IngenieureHonorarvereinbarung mit Verbraucher: Worauf muss der Architekt hinweisen?Besprochener Beitrag: "Der unterbliebene Hinweis gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 HOAI" von Dr. Stefan Deckers IBR-Beitrag
|
|
R |
Öffentliches BaurechtAmtspflichtverletzung durch verzögerte Baugenehmigung?BGH, Urteil vom 24.10.2024 - III ZR 48/23 IBR-Beitrag
|
|
R |
WohnraummieteErsatzwohnraum nach Kündigung: Besser keine zu hohen Anforderungen stellen!LG München I, Urteil vom 08.11.2023 - 14 S 3525/23 IMR-Beitrag
|
|
R |
WohnungseigentumKeine Beschlusskompetenz für Änderungen der Fälligkeitsregelung aus TeilungserklärungLG Lüneburg, Beschluss vom 10.06.2024 - 3 S 13/24 IMR-Beitrag
|
|
L |
ImmobilienBekämpfung missbräuchlicher Zwangsversteigerungen von sog. Schrottimmobilien im zinsbereinigten Immobilienmarkt Langaufsatz
|
Online seit 13. November
|
R |
BauvertragUmlage für Baustellenkoordination ist unwirksam!KG, Beschluss vom 29.10.2024 - 21 U 52/24 IBR-Beitrag
|
|
R |
BauvertragWann liegt eine Bürgschaft "im Original" vor?OLG Koblenz, Urteil vom 10.10.2024 - 2 U 41/24 IBR-Beitrag
|
|
R |
ImmobilienFernwärme: Kunde muss Widerspruch gegen Preisanpassungsklausel aktiv halten!BGH, Urteil vom 25.09.2024 - VIII ZR 20/22 IMR-Beitrag
|
Online seit 12. November
|
R |
WerkvertragsrechtKein Aufmaß möglich: Wie ist prüfbar abzurechnen?BGH, Beschluss vom 26.09.2024 - I ZR 161/23 IBR-Beitrag
|
|
R |
VergabePlatzhalterkästchen wird nicht angekreuzt: Ausschluss ist nicht zwingend!VK Nordbayern, Beschluss vom 08.08.2024 - RMF-SG21-3194-9-19 IBR-Beitrag
|
|
R |
WohnraummieteFristlose Kündigung wegen rückständiger Nachzahlung auf Betriebskostenabrechnung?BGH, Beschluss vom 13.08.2024 - VIII ZR 255/21 IMR-Beitrag
|
|
R |
WohnraummieteMietpreisbremse und Modernisierung: LG Berlin fordert klare Nachweise für MieterhöhungenLG Berlin II, Urteil vom 28.06.2024 - 65 S 198/23 IMR-Beitrag
|
|
R |
VersicherungenLeer stehendes Haus: Regelmäßige Kontrolle und Entleerung von Leitungen erforderlichOLG Frankfurt, Urteil vom 06.12.2023 - 18 U 53/22 IMR-Beitrag
|
|
R |
ProzessualesÜberlegungsfrist für Befangenheitsantrag: Maximal zwei Tage!OLG Brandenburg, Beschluss vom 11.10.2024 - 9 WF 208/24 IBR-Beitrag
|
Online seit 11. November
|
R |
BauvertragKeine Bedenken angemeldet: Haftung des Auftragnehmers (auch) für Planungsfehler!OLG Brandenburg, Urteil vom 10.10.2024 - 10 U 80/23 IBR-Beitrag
|
|
R |
BauträgerAnspruch auf Eigentumsübertragung trotz Mängeleinbehalts von 8,5%!OLG Brandenburg, Urteil vom 12.09.2024 - 12 U 93/23 IBR-Beitrag
|
|
R |
Vergabe(Teil-)Aufhebung geht, kann aber teuer werden!VK Berlin, Beschluss vom 09.09.2024 - VK B 1-39/23 IBR-Beitrag
|
|
R |
GewerberaummieteEine GmbH wohnt nicht!KG, Beschluss vom 18.09.2024 - 8 U 40/24 IMR-Beitrag
|
|
R |
WohnungseigentumKönnen Sanierungskosten der Aufzüge einzig auf deren Nutznießer verteilt werden?AG Würzburg, Urteil vom 30.04.2024 - 30 C 1655/23 WEG IMR-Beitrag
|
|
R |
ImmobilienmaklerWohnraumfotos im Online-Exposé als Datenschutz-FalleLG Frankenthal, Urteil vom 04.06.2024 - 3 O 300/23 IMR-Beitrag
|
|
R |
ProzessualesKeine Anträge nach SV-Anhörung: Wann endet das Beweisverfahren?OLG Brandenburg, Beschluss vom 14.10.2024 - 10 W 26/24 IBR-Beitrag
|
Online seit 8. November
|
R |
BauvertragDie konkrete bauablaufbezogene Darstellung ist und bleibt ein Muss!BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24 IBR-Beitrag ( 3 Leseranmerkungen)
|
|
R |
BauvertragBeschaffenheitsvereinbarung "nach unten" nur bei umfassender Aufklärung des Auftraggebers!OLG Brandenburg, Urteil vom 10.10.2024 - 10 U 80/23 IBR-Beitrag
|
|
R |
BauvertragAbtretungsverbot in AGB ist unwirksam!OLG Koblenz, Urteil vom 10.10.2024 - 2 U 41/24 (nicht rechtskräftig) IBR-Beitrag
|
|
R |
Architekten und IngenieureVorspiegeln der Bauleiterfunktion ist ein Berufspflichtverstoß!VG Düsseldorf, Beschluss vom 01.10.2024 - 36 K 6711/24 IBR-Beitrag
|
|
R |
RechtsanwälteElektronischer Fristenkalender ist manuell zu überprüfen!BGH, Beschluss vom 26.09.2024 - III ZB 82/23 IBR-Beitrag
|
Online seit 7. November
|
R |
BauvertragKein Schadensersatz wegen Behinderungen durch Vorunternehmer!BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24 IBR-Beitrag ( 2 Leseranmerkungen)
|
|
R |
BauvertragMängelansprüche können in AGB nicht begrenzt werden!OLG Koblenz, Urteil vom 10.10.2024 - 2 U 41/24 (nicht rechtskräftig) IBR-Beitrag
|
|
R |
VergabeTeuerster Bieter zu teuer oder günstigere Bieter zu billig?VK Bund, Beschluss vom 03.07.2024 - VK 2-47/24 IBR-Beitrag
|
|
R |
WohnungseigentumBalkonkraftwerke im Widerspruch zu alten Teilungserklärungen - was gilt?LG Berlin II, Urteil vom 18.06.2024 - 56 S 9/24 WEG IMR-Beitrag
|
|
R |
RechtsanwälteWas der Rechtsanwalt unterschreibt, sollte er vorher gelesen haben!BVerwG, Beschluss vom 16.09.2024 - 6 B 6.24 IBR-Beitrag
|
|
R |
ProzessualesZahlung künftig fällig werdender Wohngeldvorschüsse: Streitwert?LG Berlin II, Beschluss vom 11.06.2024 - 56 T 13/24 WEG IMR-Beitrag
|
Online seit 6. November
|
R |
BauvertragEntschädigung aus § 642 BGB gefordert: Was muss der Auftragnehmer darlegen?BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24 IBR-Beitrag
|
|
R |
Architekten und IngenieurePlanervertrag wird "frei" gekündigt: Wie ist abzurechnen?OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.06.2023 - 21 U 191/22; BGH, Beschluss vom 15.05.2024 - VII ZR 134/23 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR-Beitrag
|
|
R |
WohnraummieteVermieter lehnt Bau von Rollstuhlrampe ab: Hohe Entschädigung für den Mieter!LG Berlin II, Urteil vom 30.09.2024 - 66 S 24/24 IMR-Beitrag
|
|
R |
ImmobilienGemeinschaftsordnung: Verbot der Unterbringung von Asylbewerbern wirksam?KG, Beschluss vom 19.09.2024 - 1 W 410/23 IMR-Beitrag
|
|
R |
Allgemeines ZivilrechtKeine Rechnung, keine Zahlung?OLG Köln, Urteil vom 27.08.2024 - 4 U 54/23 IBR-Beitrag
|
Online seit 5. November
|
R |
BauvertragBehinderung ist keine Bauzeitanordnung!BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24 IBR-Beitrag ( 1 Leseranmerkung)
|
|
R |
BauvertragAuch die Übergabe angepasster Bauablaufpläne ist keine Bauzeitanordnung!BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24 IBR-Beitrag ( 2 Leseranmerkungen)
|
|
R |
VergabeMuss ein kommunales Unternehmen Unterschwellenaufträge ausschreiben?OLG Rostock, Urteil vom 13.03.2024 - 2 U 10/23 IBR-Beitrag
|