Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

Gesamtsuche
 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Zeichenerklärung
 R 
 Rechtsprechung
 K 
 Kurzaufsatz
 L 
 Langaufsatz
 S 
 Sachverständigenbericht
 Z 
 Zeitschriftenschau
 I 
 Interview
Mehr
Deckblatt IBR Aktuelle IBR (12/2024)

Online seit gestern

Deckblatt IMR Aktuelle IMR (12/2024)

Online seit gestern

Deckblatt IVR Aktuelle IVR (04/2024)

Online seit gestern

Siehe auch
Neueste Beiträge
Alle Beiträge 2024

Leseranmerkungen zu Beiträgen in allen Sachgebieten

Zeige Leseranmerkungen 1 bis 50 von insgesamt 2775

Zu folgenden Beiträgen wurden Leseranmerkungen hinterlassen. Um diese vollständig zu lesen, öffnen Sie bitte den jeweiligen Beitrag.


 R 
Allgemeines ZivilrechtAllgemeines Zivilrecht

Schriftform vereinbart: WhatsApp-Nachricht reicht!


OLG München, Urteil vom 11.11.2024 - 19 U 200/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Whatsapp Funktionen hebeln Textform aus
Leseranmerkung von Florian Klug (22.11.2024, 08:18 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Kein Schadensersatz wegen Behinderungen durch Vorunternehmer!


BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 616
Tatbestandliches nicht gewürdigt, oder: Fulminanter Koordinationsfehler
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (22.11.2024, 08:13 Uhr)
Ausblick - Drittschadensliquidation ?
Leseranmerkung von Florian Klug (18.11.2024, 13:40 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Mängel vor Abnahme: Keine Beweislastumkehr durch Abrechnungsverhältnis!


OLG Zweibrücken, Urteil vom 13.06.2023 - 5 U 116/22
(Tobias Friedhoff)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Beweislastverteilung
Leseranmerkung von Florian Klug (19.11.2024, 12:09 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Handschriftliche Eintragung im Verhandlungsprotokoll keine AGB?


OLG Bamberg, Urteil vom 20.07.2023 - 12 U 9/22; BGH, Beschluss vom 07.08.2024 - VII ZR 167/23 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Rodemann)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Unwirksamkeitsfolge
Leseranmerkung von Dr. Tobias Rodemann (19.11.2024, 09:28 Uhr)
Ausschluss kann auch Ansprüche aus § 313 BGB umfassen
Leseranmerkung von Stephan Bolz (18.11.2024, 12:02 Uhr)
§ 2 Abs. 3 kann sowieso abgeändert werden
Leseranmerkung von Dr. Christoph Th. H. Lichtenberg (15.11.2024, 10:33 Uhr)

 R 
VersicherungenVersicherungen

Wohnungsleerstand: Unterlassene regelmäßige Kontrolle gefährdet Versicherungsschutz


OLG Frankfurt, Urteil vom 11.10.2023 - 3 U 70/23
(Ulrich A. Nastold)
Dokument öffnen IMR 2024, 480
Erklärung zur Leseranmerkung Dötsch
Stellungnahme des Autors Ulrich Nastold (17.11.2024, 15:36 Uhr)
Was ist denn mit der sonst üblichen VGB-Klausel?
Leseranmerkung von Wolfgang Dötsch (16.11.2024, 12:15 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Die konkrete bauablaufbezogene Darstellung ist und bleibt ein Muss!


BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 617
Rechtzeitige Übergabe der Ausführungsplanung: Pflicht oder Obliegenheit?
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (15.11.2024, 13:07 Uhr)
Korrektur
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (12.11.2024, 12:03 Uhr)
Konkret bauablaufbezogene Darstellung: Wie geht das?
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (12.11.2024, 10:05 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Behinderung ist keine Bauzeitanordnung!


BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 614
Ankerkette gerissen
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (15.11.2024, 12:57 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Auch die Übergabe angepasster Bauablaufpläne ist keine Bauzeitanordnung!


BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 615
Bauzeitliches Anordnungs-Recht oder Anordnungs-Unrecht?
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (15.11.2024, 12:48 Uhr)
Was sind andere Anordnungen i.S. von § 2 Abs. 5 VOB/B
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (15.11.2024, 12:43 Uhr)

 R 
SachverständigeSachverständige

Wer nur mit einer Partei spricht, ist befangen!


OLG Brandenburg, Beschluss vom 10.10.2024 - 6 W 54/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 649
OLG Brandenburg, Beschluss vom 10.10.2024 - 6 W 54/24
Leseranmerkung von Jürgen Ulrich (05.11.2024, 11:54 Uhr)

 R 
ProzessualesProzessuales

Erwerber können den Bauträger auf Fertigstellung verklagen!


KG, Urteil vom 16.07.2024 - 21 U 131/23
(Vladislava Zdesenko)
Dokument öffnen IBR 2024, 605
Möglich ja - klug vielleicht nicht
Leseranmerkung von Matthias Löhde (04.11.2024, 11:24 Uhr)

 R 
ProzessualesProzessuales

Stellungnahmefrist zum Gutachten versäumt: Antrag auf ergänzende Begutachtung zulässig?


OLG Hamm, Beschluss vom 07.10.2024 - 12 W 21/24
(Jörn-Michael Bartels)
Dokument öffnen IBR 2024, 657
interessant?
Leseranmerkung von VRLG Ihle (26.10.2024, 08:33 Uhr)
zurLeseranmerkung "Entbehrlich"
Stellungnahme des Autors Dr. Jörn-Michael Bartels (23.10.2024, 18:54 Uhr)
Entbehrlich
Leseranmerkung von VRLG Ihle (23.10.2024, 12:46 Uhr)

 R 
SachverständigeSachverständige

(Medizinisches) Gutachten ist binnen sechs Monaten abzufassen!


LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 21.08.2024 - L 10 KO 2110/24
(Georg Sturmberg)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Frist zwischen Ortstermin und Gutachtenversand
Leseranmerkung von Jürgen Ulrich (24.10.2024, 09:36 Uhr)

 R 
VergabeVergabe

Gesamtvergabe Straßenbauarbeiten - auf die Straße kommt es an!


VK Bund, Beschluss vom 26.02.2024 - VK 2-13/24
(Jennifer Kopco)
Dokument öffnen VPR-Beitrag
Beschwerdeentscheidungen in Parallelverfahren
Leseranmerkung von Dr. Matthias Krist (30.09.2024, 15:27 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Was bedeutet "schlüsselfertig"?


OLG Braunschweig, Urteil vom 16.01.2020 - 8 U 2/17; BGH, Beschluss vom 02.11.2022 - VII ZR 22/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 6
Komplettheitsklauseln durchaus und oft AGB-widrig
Leseranmerkung von Dr. Steffen Hettler (27.09.2024, 16:41 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Die Anordnung in Textform - eine schlechte Idee!



(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2024, 445
Anmerkung zu den Ausführungen von Herrn Buhlmann
Stellungnahme des Autors Georg Rehbein (25.09.2024, 19:04 Uhr)
Langaufsatz: Rehbein hat Recht - geht aber eigentlich nicht weit genug!
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann (25.09.2024, 14:19 Uhr)

 R 
Architekten und IngenieureArchitekten und Ingenieure

Abdichtungs- und Isolierungsarbeiten sind intensiv zu überwachen!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.09.2022 - 23 U 209/21; BGH, Beschluss vom 26.06.2024 - VII ZR 195/22 (Nichtzulassungsbeschwerde aus prozessualen Gründen stattgegeben)
(Friedrich Schütter)
Dokument öffnen IBR 2024, 581
Funktionaler Mangelbegriff und der Architekt
Leseranmerkung von S. Erdmann (18.09.2024, 11:40 Uhr)
An Herrn Dr. Marc Steffen
Leseranmerkung von Maria Dilanas (18.09.2024, 02:02 Uhr)
Kein Redaktionsversehen!
Leseranmerkung von Thomas Ryll (13.09.2024, 12:58 Uhr)
(5 weitere Leseranmerkungen)
 R 
BauvertragBauvertrag

Bauzeitverschiebung aufgrund Annahmeverzugs ist "andere Anordnung" des Auftraggebers!


KG, Urteil vom 27.08.2024 - 21 U 128/23
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 504
Nahe liegende, aber gescheute Lösung im Schadensrecht
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (14.09.2024, 13:15 Uhr)
Bauzeitanordnung als andere Anordnung ?? Kritik an KG Urteil vom 27.08.2024
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann (13.09.2024, 17:09 Uhr)

 R 
WohnungseigentumWohnungseigentum

Abgrenzung der modernisierenden Instandsetzung von der baulichen Veränderung!


LG Berlin II, Urteil vom 29.02.2024 - 85 S 52/23 WEG
(Michael Krolla)
Dokument öffnen IMR 2024, 424
Divergierende Rechtsauffassungen
Leseranmerkung von Ilse Koehl (02.09.2024, 15:46 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Wer eine Entschädigung nach § 642 BGB verlangt, muss das ganz große Orchester aufspielen lassen!


OLG Celle, Beschluss vom 24.06.2022 - 14 U 27/22; BGH, Beschluss vom 15.05.2024 - VII ZR 147/22 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Bernhard von Kiedrowski)
Dokument öffnen IBR 2024, 508
Zur bauablaufbezogenen Darstellung bei § 642 BGB
Stellungnahme des Autors Dr. Bernhard von Kiedrowski (25.08.2024, 17:16 Uhr)
OLG Celle, Beschluss vom 24.06.2022 - 14 U 27/22
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann (23.08.2024, 17:10 Uhr)
Ja, sinnlos hoch gehängte Latte
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (22.08.2024, 08:55 Uhr)

 R 
BausicherheitenBausicherheiten

Auftraggeber kann Gewährleistungsbürgschaft beliebig befristen: Sicherungsabrede unwirksam!


OLG Hamm, Urteil vom 05.07.2024 - 12 U 95/22
(Philipp Scharfenberg)
Dokument öffnen IBR 2024, 516
OLG Hamm, Urteil vom 05.07.2024 - 12 U 95/22
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann (23.08.2024, 17:22 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Rücktritt nur bei erheblicher Pflichtverletzung!


KG, Urteil vom 18.06.2024 - 21 U 20/23
(Werner Amelsberg)
Dokument öffnen IBR 2024, 514
KG, Urteil vom 18.06.2024 - 21 U 20/23
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann (22.08.2024, 18:41 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Zusätzliche Leistungen werden nach tatsächlich erforderlichen Kosten vergütet!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.12.2023 - 22 U 98/23
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 505
alleine die Hinterlegung reicht nicht
Leseranmerkung von Florian Klug (22.08.2024, 14:47 Uhr)
OLG Düsseldorf zu § 2 Abs. 6 VOB/B Urteil vom 18.12.2023
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann (16.08.2024, 18:55 Uhr)

 R 
WohnraummieteWohnraummiete

"Gelten nicht als mitvermietet": Vermieter muss trotz Klausel Geschirrspüler reparieren


LG Berlin II, Beschluss vom 30.06.2024 - 67 S 144/24
(Jochen Neumann)
Dokument öffnen IMR 2024, 409
Attraktivität oder Bestandteil der Miete - Einzelfall
Leseranmerkung von Florian Klug (21.08.2024, 09:59 Uhr)

 R 
Öffentliches BaurechtÖffentliches Baurecht

"Live-Escape-Rooms" = Vergnügungsstätte!


OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 12.06.2024 - 7 A 741/22
(Marcus Emmer)
Dokument öffnen IBR 2024, 485
That´s all?
Leseranmerkung von Michael Mayer (13.08.2024, 11:44 Uhr)

 R 
Architekten und IngenieureArchitekten und Ingenieure

Drainagearbeiten sind intensiv zu überwachen!


OLG Schleswig, Urteil vom 09.03.2022 - 12 U 16/21; BGH, Beschluss vom 24.04.2024 - VII ZR 53/22 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Walter Klein)
Dokument öffnen IBR 2024, 471
Drainagearbeiten? Da läuten alle Alarmglocken, weil es die nicht gibt!
Leseranmerkung von Maria Dilanas (12.08.2024, 18:53 Uhr)
Vertragsgegenstand
Stellungnahme des Autors Walter Klein (05.08.2024, 15:30 Uhr)
Vertragsgegenstand
Leseranmerkung von Prof. Dr. Heiko Fuchs (05.08.2024, 10:42 Uhr)

 R 
SachverständigeSachverständige

Wann besteht ein erhebliches Missverhältnis zwischen Vergütung und Streitwert?


LG Würzburg, Beschluss vom 28.05.2024 - 73 O 819/22
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 432
ABC-Analyse des Streitwerts vor Beauftragung eines Gutachtens hilfreich
Leseranmerkung von Michael Peine (26.07.2024, 14:57 Uhr)


Seite:1 2 3 4 5 ...52 53 54 55 56