Leseranmerkungen zu Beiträgen in allen Sachgebieten
Zeige Leseranmerkungen 951 bis 1000 von insgesamt 2828
Zu folgenden Beiträgen wurden Leseranmerkungen hinterlassen. Um diese vollständig zu lesen, öffnen Sie bitte den jeweiligen Beitrag.
Seite:1
2
3
4
5
...18
19
20
21
22
...53
54
55
56
57
|
|
 Bauvertrag - Kündigung
Rechtsfolgen nach einvernehmlicher Aufhebung des Bauvertrags?
BGH, Urteil vom 26.04.2018 - VII ZR 82/17
(Claus Schmitz)
 IBR 2018, 380
 |
Zuspitzung durch § 650h BGB |
| Leseranmerkung von Prof. Dr. Heiko Fuchs (30.05.2018, 07:23 Uhr) |
|
|
|
 Nachprüfungsverfahren
Keine Zuschlagschance, keine Antragsbefugnis!
OLG Koblenz, Beschluss vom 14.03.2018 - Verg 4/17
(Karl Karbe)
VPR 2018, 128
|
Fehlinterpretation? |
| Leseranmerkung von Hermann Summa (16.05.2018, 09:41 Uhr) |
|
|
|
 Gesundheit
Unfallchirurg ist kein Notarzt!
VK Westfalen, Beschluss vom 25.11.2016 - VK 1-42/16 (aufgehoben)
(Christian Braun)
VPR 2017, 109
|
Unfallchirurg ist ein Notarzt |
| Leseranmerkung von Patricia Schäfer (09.05.2018, 11:56 Uhr) |
|
|
|
Vergabe
Mängelverursacher kann von der Vergabe der Sanierungsarbeiten ausgeschlossen werden!
VK Bund, Beschluss vom 27.12.2017 - VK 1-137/17 (nicht bestandskräftig)
(Markus Lindner)
VPR 2018, 1025 (nur online)
|
Nach neuer Rechtslage zunächst Tatsachenfeststellung erforderlich! |
| Leseranmerkung von Kerstin Irl (07.05.2018, 20:27 Uhr) |
|
|
|
Vergabe
Kein Rügeerfordernis bei (unechter) De-facto-Vergabe
VK Lüneburg, Beschluss vom 06.02.2018 - VgK-42/2017
(Johannes Mosters)
VPR 2018, 1040 (nur online)
|
Rügeloser Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit |
| Leseranmerkung von Gretel Schulte (23.04.2018, 08:38 Uhr) |
|
|
|
 Architekten und Ingenieure
Öffentliche Ausschreibung: Unterschreitung der HOAI-Mindestsätze ist kein Wettbewerbsverstoß!
OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.02.2018 - 15 U 73/17
(Micha Philipp Prückner)
IBR 2018, 331
|
Entscheidung |
| Leseranmerkung von H.-Joachim Franzen (20.04.2018, 09:26 Uhr) |
|
|
|
Architekten und Ingenieure
Europäische Dienstleistungsrichtlinie ist auch auf rein innerstaatliche Sachverhalte anwendbar!
EuGH, Urteil vom 30.01.2018 - Rs. C-31/16; EuGH, Urteil vom 30.01.2018 - Rs. C-360/15
(Achim Olrik Vogel)
IBR 2018, 272
|
Interessant auch für Vorabentscheidungsverfahren |
| Leseranmerkung von Prof. Dr. Heiko Fuchs (17.04.2018, 07:30 Uhr) |
|
|
|
Bautechnik
15 cm hohe Aufkantungen von Abdichtungen?
(Matthias Zöller)
IBR 2018, 243
|
Danke für diesen Beitrag |
| Leseranmerkung von Hendrik Bach (16.04.2018, 17:22 Uhr) |
|
|
|
Bau & Immobilien
Präqualifiziert bedeutet geeignet!
VK Brandenburg, Beschluss vom 18.10.2017 - VK 7/17
(Carsten Eichler)
VPR 2018, 103
|
Präqualifikation |
| Leseranmerkung von Hermann Summa (10.04.2018, 21:34 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag
Einbau von gelieferten Bauteilen und verdeckte Mängel: Wann erfolgt die Rüge rechtzeitig?
LG Münster, Urteil vom 02.08.2017 - 21 O 50/17 (nicht rechtskräftig)
(Christian Siebert)
IBR 2018, 1005 (nur online)
|
Mängelrügeverpflichtung wirksam an Nicht-Kaufmann übertragbar? |
| Leseranmerkung von Urban (09.04.2018, 17:44 Uhr) |
|
|
|
 Prozessuales
Selbständiges Beweisverfahren in WEG-Sachen: Vorbefassungsgebot?
AG München, Beschluss vom 05.07.2017 - 481 H 11437/17 WEG
(Wolfgang Dötsch)
IMR 2018, 176
|
BGH, Beschl. vom 14.03.2018, V ZB 131/17 |
| Leseranmerkung von RA Thomas Janssen (07.04.2018, 14:50 Uhr) |
|
|
|
 Immobilien
Was bedeutet "umfassende Sanierung" in einem Maklerexposé?
LG Frankenthal, Urteil vom 09.03.2017 - 7 O 370/16
(Samuel Schwake)
IMR 2017, 1074 (nur online)
|
Landgericht Frankenthal |
| Leseranmerkung von Samuel Schwake (25.03.2018, 23:06 Uhr) |
|
|
|
Wohnungseigentum
Der Zweck einer Einfahrt ist Fahren und nicht Parken!
LG Dortmund, Urteil vom 10.10.2017 - 1 S 357/16
(Guido Jacobs)
IMR 2018, 157
|
Eintragungen in Plänen |
| Leseranmerkung von Oliver Elzer (17.03.2018, 12:04 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag - Mängel
Schluss mit fiktiven Mängelbeseitigungskosten I!
BGH, Urteil vom 22.02.2018 - VII ZR 46/17
(Heiko Fuchs)
IBR 2018, 196
|
Pest oder Cholera: Vorteil der Beklagten durch rechtswidriges Handeln? |
| Leseranmerkung von Urban (16.03.2018, 16:30 Uhr) |
|
|
|
Bauarbeitsrecht
Unfall bei Abbrucharbeiten: Auftraggeber und Auftragnehmer haften, Ingenieurbüro nicht!
BGH, Urteil vom 07.12.2017 - VII ZR 204/14
(Tobias Rodemann)
IBR 2018, 144
|
Entscheidung überzeugt nicht |
| Leseranmerkung von Matthias Alpers (15.03.2018, 17:59 Uhr) |
|
|
|
Prozessuales
Überzeugung des Richters kann allein auf Parteivortrag gestützt werden!
BGH, Beschluss vom 27.09.2017 - XII ZR 48/17
(Oliver Elzer)
IBR 2018, 238
|
"Anbeweis"durch Anhörung? |
| Leseranmerkung von Wolfgang Dötsch (15.03.2018, 10:15 Uhr) |
|
|
|
Verkehr
Losweise Vergabe unwirtschaftlich: Gesamtvergabe zulässig!
VK Hessen, Beschluss vom 12.02.2018 - 69d-VK-21/2017 (nicht bestandskräftig)
(Nicole Glaser)
VPR 2018, 161
|
Keine Losaufteilung bei (vermeintlicher) Unwirtschaftlichkeit |
| Leseranmerkung von Dr. Matthias Krist (13.03.2018, 10:59 Uhr) |
|
|
|
Bausicherheiten
Wer die Arbeiten einstellt, muss vor Kündigung eine neue Frist setzen!
LG Berlin, Urteil vom 23.09.2016 - 94 O 3/16 (nicht rechtskräftig)
(Christoph Haasler)
IBR 2017, 1048 (nur online)
|
Kann nicht richtig sein! |
| Leseranmerkung von Thomas Fochler (06.03.2018, 17:42 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Stoffpreisgleitklausel darf nicht zu ungewöhnlicher Kalkulation führen!
BGH, Urteil vom 25.01.2018 - VII ZR 219/14
(Ralf Leinemann)
IBR 2018, 185
|
Pyrrhussieg |
| Leseranmerkung von Urban (28.02.2018, 11:42 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag - Bauzeit
Mehraufwand wegen "normalen" Wetters: Kein Nachtrag und keine Bauzeitverlängerung!
LG Hannover, Urteil vom 16.02.2017 - 21 O 19/16
(Stephan Bolz)
IBR 2018, 191
|
Mittelwerte sind nicht maßgebend! |
| Leseranmerkung von Urban (23.02.2018, 14:44 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag - Ausführung
Auftraggeber teilt Bedenken nicht: Auftragnehmer muss Leistung ausführen!
OLG Köln, Beschluss vom 16.10.2014 - 11 U 47/14; BGH, Beschluss vom 21.06.2017 - VII ZR 218/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
IBR 2018, 252
|
Probleme in der Praxis |
| Leseranmerkung von Klaus Depold (20.02.2018, 21:44 Uhr) |
|
|
|
Prozessuales
Bauteilöffnung des Gerichtssachverständigen: Wann ist er hierzu richterlich anzuweisen?
LG Karlsruhe, Beschluss vom 31.08.2017 - 6 OH 22/16
(Jürgen Ulrich)
IBR 2017, 662
|
Sachverständige sind keine Handwerker, Auftraggeber oder Bauleiter |
| Leseranmerkung von Matthias Zöller (12.02.2018, 12:00 Uhr) |
|
|
|
Allgemeines Zivilrecht
Telefaxkopie ist keine Vollmachtsurkunde!
BGH, Urteil vom 10.10.2017 - XI ZR 457/16
(Carsten Peters)
IBR 2018, 104
|
Schreibfehler |
| Leseranmerkung von Wolfgang Heinicke (12.02.2018, 10:53 Uhr) |
|
|
|
Dienstleistungen
Vorinformationspflicht auch unterhalb der Schwellenwerte!?
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.2017 - 27 U 25/17
(Olaf Otting)
VPR 2018, 67
|
Vorabinformationspflicht unterhalb der Schwellenwerte |
| Leseranmerkung von Dr. Matthias Krist (31.01.2018, 16:37 Uhr) |
|
|
|
Bausicherheiten
AGB-Sicherungsabrede unwirksam: Bürge kann Zahlung zurückverlangen!
BGH, Urteil vom 24.10.2017 - XI ZR 362/15
(Claus Schmitz)
IBR 2018, 78
|
Fragwürdige Entscheidung |
| Leseranmerkung von Hendrik Bach (31.01.2018, 10:56 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag - Bauzeit
Auftragnehmer trägt das Schlechtwetterrisiko!
OLG Frankfurt, Urteil vom 29.05.2015 - 24 U 7/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Matthias Goede)
IBR 2018, 190
|
Gilt auch bei außergewöhnlicher Witterung |
| Leseranmerkung von Urban (29.01.2018, 11:17 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag - Mängel
In ungedämmtes Gebäude eingebaute Wärmepumpenheizung ist mangelhaft!
OLG Rostock, Urteil vom 01.11.2016 - 4 U 37/15;
BGH, Beschluss vom 02.08.2017 - VII ZR 297/16 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Benjamin Berding)
IBR 2018, 200
|
Wert ungleich Preis! |
| Leseranmerkung von Urban (26.01.2018, 10:10 Uhr) |
|
Seite:1
2
3
4
5
...18
19
20
21
22
...53
54
55
56
57
Sachverständige