Leseranmerkungen zu Beiträgen in allen Sachgebieten
Zeige Leseranmerkungen 1801 bis 1850 von insgesamt 2838
Zu folgenden Beiträgen wurden Leseranmerkungen hinterlassen. Um diese vollständig zu lesen, öffnen Sie bitte den jeweiligen Beitrag.
Seite:1
2
3
4
5
...35
36
37
38
39
...53
54
55
56
57
|
|
 Gewerberaummietrecht
Ist eine außerordentliche Kündigung wegen wirtschaftlicher Unmöglichkeit berechtigt?
OLG Dresden, Urteil vom 16.08.2012 - 5 U 1350/11
(Daniela Felser)
 IMR 2013, 107
 |
§ 314 BGB einschlägig! |
| Leseranmerkung von Ulrich Christian Mettler (01.02.2013, 18:04 Uhr) |
|
|
|
 Bauträger
Bauträger kann Kosten für Rechtsstreit wegen Baumängeln auf Bauunternehmer abwälzen!
OLG München, Urteil vom 03.01.2013 - 9 U 2596/11 Bau
(Hermann Röder)
IBR 2013, 152
|
Freibrief für Bauträger |
| Leseranmerkung von VRLG Martin Ihle (01.02.2013, 08:58 Uhr) |
|
|
|
 Öffentliches Baurecht
Windkraftanlage: Erforderlicher Abstand zu geschützten Arten ist Frage des Einzelfalls!
VG Hannover, Urteil vom 22.11.2012 - 12 A 2305/11
(Lorenz Zabel)
IBR 2013, 1018 (nur online)
|
Schon komisch ... |
| Leseranmerkung von Martin Klimesch (28.01.2013, 13:02 Uhr) |
|
|
|
 Bauvertrag
Vertragsstrafe für Zwischentermin muss auf anteiligen Auftragswert begrenzt sein!
BGH, Urteil vom 06.12.2012 - VII ZR 133/11
(Andreas Berger)
IBR 2013, 69
|
Vertragsstrafe für Zwischenfristen in AGB so gut wie |
| Leseranmerkung von Dr. Michael T. Stoll (25.01.2013, 17:36 Uhr) |
|
|
|
 Prozessuales
Drittwiderklage in Vertragskette AG - GU - NU unzulässig!
LG Hamburg, Beschluss vom 16.01.2013 - 329 O 283/10
(Christian Schliemann)
IBR 2013, 1023 (nur online)
|
Gleiches gilt für den Mangelprozess des AG gegen den GU |
| Leseranmerkung von Dr. Michael T. Stoll (25.01.2013, 17:06 Uhr) |
|
|
|
 Rechtsanwälte
Rechtzeitiger Eingang von fristgebundenem Schriftsatz per Fax?
OLG Naumburg, Beschluss vom 27.08.2012 - 12 U 32/12
(Hans Christian Schwenker)
IMR 2013, 123
|
Widerspruch zu BGH Beschluss vom 25.04.2006 - IV ZB 20/05 IBR 2006,477 |
| Leseranmerkung von Urban (24.01.2013, 18:09 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag
Risse im Innen- und Außenputz: Wie hoch ist der merkantile Minderwert nach Mängelbeseitigung?
BGH, Urteil vom 06.12.2012 - VII ZR 84/10
(Achim Olrik Vogel)
IBR 2013, 70
|
Ein schwarzer Tag für die Bauwirtschaft |
| Leseranmerkung von Hendrik Bach (23.01.2013, 20:19 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag
Gestörter Bauablauf: Keine pauschale Erstattung Allgemeiner Geschäftskosten!
Unterdeckung Allgemeiner Geschäftskosten nach § 6 Abs. 6 VOB/B oder § 642 BGB aus baubetrieblicher Sicht@Prof. Dr.-Ing.; Dipl.-Ing.@Claus Jürgen; Michael@Diederichs; Peine@@
(Thomas Sindermann)
IBR 2013, 63
|
Vollinhaltliche Zustimmung |
| Leseranmerkung von Urban (17.01.2013, 17:43 Uhr) |
|
|
|
 Vergabe
Kann Papierentsorgung einheitlich für die Anteile des öffentlichen Auftraggebers und des Dualen Systems ausgeschrieben werden?
OLG Koblenz, Beschluss vom 29.11.2012 - 1 Verg 6/12
(Thomas Schabel)
IBR 2013, 1016 (nur online)
|
Verwunderung |
| Leseranmerkung von k.A. k.A. (16.01.2013, 10:04 Uhr) |
|
|
|
Prozessuales
Gericht muss Ergebnis der Beweisaufnahme mit den Parteien erörtern!
KG, Urteil vom 27.09.2012 - 8 U 98/12
(Hans Christian Schwenker)
IBR 2014, 1356 (nur online)
|
Splitter oder Balken? |
| Leseranmerkung von VRLG Martin Ihle (16.01.2013, 08:13 Uhr) |
|
|
|
 Architekten und Ingenieure
Fachplaner überwacht Mängelbeseitigung: Architekt muss Fachplaner überwachen!
OLG Celle, Urteil vom 29.11.2012 - 5 U 70/12
(Tobias Rodemann)
IBR 2013, 161
|
OLG Celle, Urt. v. 29.11.2012 - 5 U 70/12 |
| Leseranmerkung von Hans Christian Schwenker (04.01.2013, 05:23 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag
Vorbehalt der Vertragsstrafe "bis zur Schlusszahlung": Klausel unwirksam?
LG Wiesbaden, Urteil vom 19.09.2012 - 5 O 169/07 (nicht rechtskräftig)
(Thomas Stritter)
IBR 2013, 1167 (nur online)
|
Entgegenstehende Rechtsprechung des BGH |
| Leseranmerkung von Volker Hafkesbrink (02.01.2013, 13:20 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag
Anscheinsbeweis spricht für Haftung des Dachdeckers bei feuergefährlichen Arbeiten!
OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.08.2012 - 21 U 74/10 (nicht rechtskräftig)
(Robert Schulze)
IBR 2013, 1005 (nur online)
|
Ständige Rechtsprechung des BGH |
| Leseranmerkung von Martin Klimesch (25.12.2012, 16:17 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag
BGK mit vorbestimmten Zuschlägen kalkuliert: Keine Änderung bei der Nachtragskalkulation!
Preisfortschreibung von Baustellengemeinkosten bei Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen@RA Dr.@Stefan@Althaus@@Köln
(Thomas Sindermann)
IBR 2013, 4
|
Umsatzabhängige BGK |
| Leseranmerkung von Dr. Ralph Bartsch (20.12.2012, 17:12 Uhr) |
|
|
|
Wohnungseigentum
WEG kann gerichtlich für ungültig erklärten Beschluss inhaltsgleich erneut fassen!
LG Köln, Urteil vom 21.06.2012 - 29 S 225/11
(Christoph Lichtenberg)
IMR 2013, 1010 (nur online)
|
Kann das richtig sein? |
| Leseranmerkung von Michael Mayer (20.12.2012, 13:36 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag
Verkürzung der Vorhaltedauer ist keine Teilkündigung!
LG Schwerin, Urteil vom 29.11.2012 - 4 O 270/12 (nicht rechtskräftig)
(Christian Schliemann)
IBR 2013, 1003 (nur online)
|
Freie Teilkündigung ist nicht auf abgeschlossene Teilleistungen beschränkt! |
| Leseranmerkung von Dr. Heiko Fuchs (13.12.2012, 11:50 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag
Rohrleitungen müssen dicht sein!
OLG Hamm, Urteil vom 27.09.2012 - 17 U 170/11
(Michael Gross)
IBR 2013, 19
|
Konsequente Entscheidung Des OLG Hamm |
| Leseranmerkung von Andreas Steenkolk (03.12.2012, 15:14 Uhr) |
|
|
|
Bauvertrag
Trotz eindeutiger LV-Position: Auslegung auch gegen den Wortlaut möglich!
OLG Dresden, Urteil vom 17.04.2012 - 5 U 842/11
(Klaus Stefan Scharlemann)
IBR 2013, 8
|
Beitrag und Urteil |
| Leseranmerkung von Volker Hafkesbrink (29.11.2012, 09:41 Uhr) |
|
|
|
Vergabe
Bundesfernstraßenbau: Wer ist Antragsgegner im Vergabenachprüfungsverfahren?
OLG Celle, Beschluss vom 08.11.2012 - 13 Verg 7/12
(Hans Christian Schwenker)
IBR 2012, 1411 (nur online)
|
Fragwürdig: Fehlende Unterscheidung hoheitliche und fiskalische Tätigkeit |
| Leseranmerkung von Urban (28.11.2012, 14:09 Uhr) |
|
Seite:1
2
3
4
5
...35
36
37
38
39
...53
54
55
56
57
Sachverständige